Delibera di Giunta n° 091/2011
Oggetto: Deroga al termine di inizio dei lavori delle opere previste quali misure di compensazione relative all'impianto fotovoltaico della Società "Solar Energy Italia 5 s.a.s. della Solar Energy Italia S.r.l."
PREMESSO
Che la Società "Solar Energy Italia 5 s.a.s. della Solar Energy Italia S.r.l." con sede in Ragusa, via Fucà, 1/A ha ottenuto, dalla Regione Siciliana, l'autorizzazione unica n.499 del 16.11.2010 per la realizzazione e l'esercizio, nel Comune di Acate, in Contrada Chiappaporazzito, di un impianto fotovoltaico della potenza di 5.983,20 kWp;
Che in relazione al procedimento di autorizzazione unica di cui sopra, la sottoscritta società ha stipulato con il Comune di Acate una convenzione, in data 27.7.2010, rep. n. 1356/2010, la quale prevede , tra l'altro, che:
1) la sottoscritta società si impegni a realizzare direttamente e con onere finanziario a suo integrale carico, strutture o impianti di rilievo socio-sanitario, utilità sociale o di riqualificazione territoriale significativi per le aree interessate, nel Comune di Acate, fino alla concorrenza dell'importo di € 448.740 oltre IVA;
2) redigere, a proprie spese, progetto esecutivo delle opere che saranno individuate dal Comune, in base al prezziario regionale, da sottoporre all'approvazione dello stesso Comune prima dell'inizio dei lavori dell'impianto fotovoltaico;
3) realizzare tutte le opere compensative entro e non oltre l'allacciamento dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica nazionale;sottoporre a collaudo o certificato di regolare esecuzione le opere entro e non oltre un mese dalla loro ultimazione; ,
4) consegnare le opere al Comune entro e non oltre 15 giorni dall'avvenuto collaudo;
Che il Comune di Acate ha successivamente comunicato alla sottoscritta società, di avere individuato, quale opera compensativa da realizzarsi in base alla Convenzione, il progetto di ampliamento e manutenzione straordinaria del Cimitero Comunale, giusta deliberazione di G.M. n. 122 del 21/07/2010; Che il Comune ha altresì comunicato alla sottoscritta società che la suddetta opera compensativa dovrà essere realizzata su area di cui il Comune deve ancora acquisire la disponibilità;
Che sono in corso le procedure per l'acquisizione delle aree sulle quali dovrà essere realizzata l'opera, per le quali si dovrà attendere un ulteriore periodo di tempo, oggi non preventivabile.
CONSIDERATO che la società Solar Energy Italia 5 s.a.s. della Solar Energy Italia S.r.l., al fine di evitare pregiudizi economici dipendenti dalla ritardata realizzazione dell'impianto fotovoltaico, ha proceduto a comunicare, alla Regione Siciliana e al Comune di Acate, l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto, che, allo stato, sono in via di ultimazione, con la conseguenza che l'allacciamento dell'impianto alla rete elettrica nazionale dovrebbe avvenire presumibilmente entro il 30.4.2011;
RITENUTO necessario ed opportuno derogare al termine previsto dalla Convenzione per la realizzazione delle opere compensative, non essendo stato possibile eseguirle per mancata disponibilità dell'area indicata dal Comune, e quindi per cause di forza maggiore non dipendenti né dalla Società né dall'Ente; Tutto ciò premesso e considerato;
PROPONE
1) Di derogare, per i motivi in premessa specificati, al termine previsto dalla Convenzione stipulata in data 27.7.2010, rep. n.1356/2010, tra il Comune di Acate e la Società Solar Energy Italia 5 s.a.s. della Solar Energy Italia S.r.l.;
2) Di stabilire detto nuovo termine in 120 gg naturali e consecutivi a decorrere dalla effettiva disponibilità delle aree da parte del Comune di Acate e dall'affidamento dei lavori, che avverrà dopo l'indizione della gara d'appalto che dovrà svolgersi presso l'Ufficio Regionale Gare d'Appalto di Ragusa.